8 (391) 249 65 62

Пн-Пт, с 9 до 18

Приложение №1 к Договору поставки (утверждено Приказом директора ООО «Единомышленник» №1 от 20.01.2020 г.)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1. Применение и Предмет Общих условий

1.1. Применение Общих условий

1.1.1. Настоящие Общие условия регулируют отношения Поставщика и Заказчика в процессе исполнения и прекращения Договора поставки.

1.1.2. При исполнении Договора поставки Стороны руководствуются настоящими Общими условиями, являющимися частью Договора поставки.

1.1.3. В случае наличия противоречий между настоящими Общими условиями и Договором поставки, настоящие Общие условия применяются в части, не противоречащей Договору поставки.

1.2. Предмет Общих условий

1.2.1. В соответствии с настоящими Общими условиями и Договором поставки Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность в установленный Договором поставки срок Товар согласно техническому заданию, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, а также дополнительные услуги/работы, согласованные сторонами.

1.2.2. В стоимость товара может входить: работы по доставке, сборке, покраске, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и установке. Объем и содержание работ определяется Сторонами в техническом задании.

1.2.3. Заказчик поставлен в известность о необходимости остекления жилых помещений оконными блоками с СПД с ТОП покрытием, класса А и проведением работ согласно ГОСТ 30971-2012. Так же разъяснены последствия монтажа с отклонением от ГОСТ Р

56926-2016 (без применения паро-гидроизоляционных материалов), разъяснены последствия монтажа без применения данного профиля.

1.2.4. Заказчик обязуется уплачивать Поставщику платежи в размере, порядке и сроки, установленные настоящими Общими условиями и Договором поставки.

1.2.5. Заказчик настоящим заверяет Поставщика и гарантирует, что на дату заключения Договора поставки:

- Заказчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Заказчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения Договора (в случае необходимости);

- Договор поставки от имени Заказчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершить такие действия;

-заключение Договора поставки и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов Заказчика, любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора, или документа, стороной по которому является Заказчик и/или его участники;

- не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение обязательств, принимаемых Заказчиком по Договору поставки.

1.2.6. Заказчик уведомлен, что товар заказывается по индивидуально-определённым размерам, с учётом технологических ограничений. Товары надлежащего качества возврату и обмену не подлежат, поскольку имеют индивидуально-определённые свойства и могут быть использованы исключительно Заказчиком.

1.2.7. Термины и определения:

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Конструкция - предмет или набор предметов, собираемый по индивидуальным размерам.

Адрес – указывается адрес, по которому выполняется замер конструкции.

Поставщик - фирма, поставляющая товар, выполняющая работы или оказывающая услуги, включенные в стоимость товара по договору.

Замер конструкции – указывается количество замеряемой конструкции.

Подъём этаж – указывается количество этажей для подъёма товара (конструкция).

Тип здания – отмечается поверхность, куда будет устанавливаться конструкция.

Доставка – отмечается необходимость доставки товара (конструкция) в адрес Заказчика.

Вывоз мусора – мусор после проведения работ упаковывается и вывозится на санкционированную свалку города.

Монтаж кол-во __ дней – отмечается какое количество дней понадобится для проведения работ.

Лифт – отмечается, имеется ли в помещении лифт и какого он предназначения.

Монтаж по ГОСТ 30971-2012   монтажными работы, выполняемые с использованием готовых изделий. Заказчику поясняются основные моменты монтажа по ГОСТ 30971-2012, после чего заказчик имеет возможность выбирать монтаж по ГОСТ 30971-2012 или нет.

Ручка – отмечается, какая ручка будет устанавливаться в конструкция.

М/С – отмечается наличие противомоскитной сетки на створке конструкции.

Замок – отмечается, какое именно запирающее устройство будет установлено в конструкции.

Доводчик – отмечается необходимость установки доводчика при проведении монтажных работ на конструкции.

AL порог – отмечается необходимость установки на конструкции алюминиевого порога.

Стеклопакет (СПД/СПО) – отмечается, какой толщины будет установлен стеклопакет и с какими свойствами. Пример: СПД40ТОП, где СПД - стеклопакет двухкамерный, 40 – толщина стеклопакета (мм), ТОП - теплоизоляционное низкоэмиссионное покрытие на стекле.

СПД/СПО – стеклопакет двухкамерный/стеклопакет однокамерный

СПД Мультикомфорт с мультифункциональным стеклом - поддерживает комфортный микроклимат в помещении в течение всего года. В летний период стеклопакет сохраняет прохладу - работает как фильтр избыточного солнечного излучения, которое излишне нагревает комнату. В зимние морозы – значительно снижает теплопотери через окно, не выпуская тепловое излучение от отопительных приборов.

ТОП – теплоизоляционное низкоэмиссионное покрытие на стекле

Профиль (ПВХ/алюминий)– отмечается марка профиля, из которого будет изготовлена конструкция.

Профиль ПВХ класса А/В – класс А при толщине внешней стенки от 2,7 мм до 3 мм, предназначен для установки в жилых помещениях/ класс В при толщине внешней стенки до 2,6 мм, предназначен для установки в не жилых помещениях

RAL (внут/нар) – отмечается, в какой цвет будет окрашена конструкция. Отметка может быть поставлена цифрами по колеровочной системе RAL или сокращением «бел», что означает «белый».

Гребенка – ограничитель открывания створки окна (балконный двери) для проветривания помещения. Отмечается необходимость его установки в конструкцию.

Шлегель - уплотнитель из пеноматериала Q-Lon: для конструкции из ПВХ. Отмечается необходимость его установки в конструкции на притворе створки и рамы.

Резина – уплотнитель резиновый. Отмечается необходимость его установки в конструкцию на притворе створки и рамы.

Раздел «Отделка» - в этом разделе отмечаются материалы, которые по выбору Заказчика, необходимы при монтаже конструкции.

Примечание – дополнительные комментарии к замерам.

Работа – необходимые мероприятия для выполнения договора.

Принципиальная схема установки и монтажного узла – указывается детальное место расположения конструкции в проёме, а также расписывается способ монтажа.

ВКЛЕЙКА стеклопакета -  данная технология позволяет приклеивать стеклопакет к фальцу створки. При применении этой технологии возможно сборка рам конструкции высотой до 2,6 м.

Подставочный профиль (донный профиль) - для присоединения отлива и подоконника крепится под раму в нижней части окна, служит для транспортировки и монтажа окна, в качестве основы их крепления.

 

2.    Права и обязанности сторон

2.1.  Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар и выполнить работы, входящие в стоимость Товара согласно техническому заданию в количестве, ассортименте и сроки, установленные Договором поставки и сделать отметку в Акте приёма-передачи о передаче Товара Заказчику. После выполнения работ, входящих в стоимость Товара, передать Заказчику результат выполненных работ по Акту выполненных работ.

2.1.2. По дополнительному заявлению Заказчика, передать Заказчику все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.). 

2.1.3. Передать Заказчику вместе с договором информацию, касающуюся эксплуатации и ухода за изделием, являющимся предметом договора поставки, Приложение №1-4.

2.1.4. Обеспечить: выполнение работ по монтажу в соответствии с требованиями действующих норм и правил; своевременно, с учетом погодных условий - при температуре наружного воздуха не ниже – 20 0С и при температуре не ниже +15 0С внутри помещения, (исключение составляет монтаж с применением теплового экрана, который позволяет проводить работы при наружной температуре – 40 0С, с оплатой дополнительных расходов Заказчиком) устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ. При температуре наружного воздуха ниже – 20 0С и при температуре ниже +15 0С внутри помещения сроки производства работ продлеваются на период, в течение которого выполнение работ не представлялось возможным вследствие неблагоприятной температуры наружного возраста.

2.1.5. Немедленно (путем составления Акта об обнаружении обстоятельств, угрожающих качеству товара или результатов выполняемых работ) предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ, входящих в стоимость Товара, при обнаружении обстоятельств, не зависящих от Поставщика, которые грозят качеству товара или результату выполняемых по договору поставки работ. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Поставщика об обстоятельствах, грозящих качеству товара или результату выполняемых работ, входящих в стоимость договора, не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств, Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору поставки и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

2.2.  Поставщик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, входящих в стоимость договора.

2.2.2. Досрочно выполнять работы, входящие в стоимость по Договору поставки и передать досрочно результат выполненных работ Заказчику по Акту выполненных работ.

2.2.3. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить при невыполнении Заказчиком своих обязательств по Договору поставки, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Заказчика не будет исполнено в установленный срок. В этом случае Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору поставки и потребовать возмещения убытков.

2.2.4. При неисполнении Заказчиком обязанностей, оплатить стоимость Товара по Договору поставки, согласно п.3.4. Общих условий, Поставщик вправе удержать стоимость Товара и потребовать возмещения убытков.

2.2.5. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора, в том числе, но не ограничиваясь, по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору или препятствия исполнения Заказчиком обязательств Поставщика, уведомив об этом Заказчика письменно за 5 (пять) дней. Уведомление об одностороннем отказе направляется заказным письмом/телеграммой/электронной почтой в адрес Заказчика, указанный в договоре поставки, договор считается расторгнутым по истечении 5 календарных дней с момента отправки уведомления. В таком случае Поставщик обязан возвратить уплаченные Заказчиком денежные средства за невыполненные работы по договору в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления о возврате с указанием реквизитов Заказчика для возврата денежных средств, а также предъявить требования, предусмотренные ст. 524 ГК РФ.

2.2.6. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по договору поставки.

2.2.7. Удерживать принадлежащее Заказчику, либо подлежащее передаче Заказчику имущество в случае неисполнения Заказчиком обязательств по соблюдению порядка расчетов.

2.2.8. Приостанавливать исполнение обязательств по договору поставки, в соответствии со ст. 329 ГК РФ, в случае нарушения Заказчиком порядка расчетов, а также иных обязательств.

2.3.  Заказчик обязан:

2.3.1. Указать место доставки и установки Товара (в случае, если Сторонами согласована установка Товара), а также обеспечить необходимую строительную готовность на Объекте для выполнения Поставщиком обязательств, доступ Поставщика и указанных им лиц в место монтажа, с предоставлением электричества напряжением 220В, систем водо - и тепло - снабжения. В силу ст. 328 ГК РФ обязательства Заказчика по отношению к Поставщику являются встречными.

2.3.2. Обеспечить внутреннюю температуру в помещении не ниже +15 0С.

2.3.3. Принять и оплатить Товар и выполненные работы, в форме, размере, порядке и сроки, согласно п.4 настоящих Общих условий и Договора поставки и сделать отметку в Акте приёма-передачи о принятии Товара Заказчиком. После выполнения работ, входящих в стоимость Товара, принять от Поставщика результат выполненных работ по Акту выполненных работ.

2.3.4. Обеспечить присутствие Заказчика или уполномоченных представителей в согласованное с Поставщиком время и дату для осуществления осмотра и принятия Товара по качеству и количеству в месте передачи Товара, сделать соответствующую отметку в Акте приёма-передачи Товара, с переходом к Заказчику с этого момента права собственности, а также рисков утраты или случайной гибели доставленного Товара до момента выполнения работ, входящих в стоимость Товара, согласно техническому заданию.

В случае нарушения обязательств Заказчиком по приемке Товара, повторная доставка оплачивается Заказчиком дополнительно в размере, установленном Поставщиком. При этом, новые сроки доставки и выполнения работ, входящих в стоимость договора, устанавливаются Поставщиком, исходя из своих возможностей и очередности заказов.

2.3.5. Оказывать Поставщику организационное содействие в выполнении работ, входящих в стоимость договора, в том числе: подготовить помещение для выполнения работ: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие выполнению работ предметы в радиусе 2 метров от места проведения работ, отвести место для хранения инструмента, складирования мусора, обеспечить Поставщика электроэнергией напряжением 220В, наличием систем водо - и тепло - снабжения. При невыполнении Заказчиком указанных требований, сроки выполнения работ, входящих в стоимость Товара, переносятся на новый срок с учетом очередности заказов Поставщика.

Во избежание недоразумений убрать (вынести) драгоценные вещи, денежные средства в любой валюте, дорогостоящее оборудование (стоимостью более 1000 рублей) и т. п. При невыполнении Заказчиком данных требований претензии по исчезновению или порче не принимаются. Поставщик и его представители не несут никакой ответственности за оставленные вещи или деньги на объекте выполнения работ.

2.3.6. Своевременно (в течение одного рабочего дня с момента подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ) заявить Поставщику об обнаруженных отступлениях от договора, ухудшающих результат выполненных работ или иных недостатках. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет в дальнейшем право ссылаться на обнаруженные им недостатки.

2.3.7. В случае отказа от исполнения договора до сдачи Поставщиком результата выполненных работ, входящих в стоимость договора, уплатить Поставщику стоимость фактически выполненных работ в соответствии с калькуляцией, дополнительно предоставляемой Поставщиком Заказчику.

2.3.8. В день окончания выполнения работ, входящих в стоимость Товара, осмотреть и принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ, либо представить Поставщику (в момент приемки результата выполненных работ- в течение одного дня) перечень недостатков выполненных работ, о чем Заказчиком делается соответствующая отметка в Акте выполненных работ.

2.3.9. Письменно обратиться в адрес Поставщика с описанием недостатков, возникших в момент проведения работ или после подписания акта выполненных работ, с просьбой устранить выявленные недостатки, в противном случае Заказчик лишается права заявлять иные требования в отношении недостатков товара.

2.4.  Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время получить информацию о ходе поставки Товаров и выполнения работ, входящих в стоимость договора, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.

 

3.    Цена договора и порядок расчетов

3.1.  Счета в отношении подлежащих уплате платежей не выставляются, кроме случая, когда Стороны достигли договоренности о выставлении счета по просьбе Заказчика.

3.2.  Заказчик оплачивает стоимость Товара и выполняемых работ в порядке, предусмотренном Договором поставки. В случае, если Договором поставки не предусмотрено иное, Заказчик обязан оплатить стоимость Товара, а также дополнительных работ/услуг в течении одного календарного дня с момента подписания Технического задания.

3.3.  В случае просрочки оплаты Заказчиком более чем на 10 календарных дней от момента установленной Общими условиями/техническим заданием/Дополнительным соглашением сторон даты, Поставщик приостанавливает исполнение договора Поставки. Если к моменту истечения 5 дней с начала просрочки оплаты платежа Заказчик уведомлен о готовности товара к передаче и/или осуществлению монтажа, Заказчик оплачивает каждый календарный день хранения Товара Поставщиком из расчета 0,5% от полной стоимости Товара, а также компенсирует убытки Поставщика.

3.4.  При отказе от договора поставки Поставщиком вследствие нарушения порядка расчетов Покупателем, возврат денежных средств в размере предоплаты не осуществляется. Товар подлежит передаче Заказчику в полном объёме согласно техническому заданию в течении одного рабочего дня с момента расторжения договора в месте хранения, указываемом в уведомлении о расторжении договора. Не принятый Покупателем Товар в течении 15 календарных дней с момента направления уведомления о расторжении договора, считается не нужным Заказчику. Поставщик имеет право произвести реализацию Товара третьему лицу  с определением цены по собственному усмотрению, при этом Заказчик оплачивает плату за хранение Товара на складе Поставщика до момента его реализации. Внесенная предоплата Заказчику не возвращается.

 

4.    Порядок приемки товара и выполненных работ

4.1.  Переход права собственности, а также переход рисков утраты или случайной гибели передаваемого Товара, происходит в момент передачи Товара, который определяется датой Акта приёма-передачи товара.

4.2.  Переход права собственности, а также рисков утраты или случайного повреждения на результат выполненных работ, входящих в стоимость Товара, в соответствии с техническом заданием, переходит к Заказчику в момент подписания сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ/составления Подрядчиком одностороннего акта, в случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ.

4.3.  Поставляемый Товар, а также, работы, услуги, оказываемые Поставщиком, должны соответствовать ГОСТам, ТУ или иным требованиям, обычно предъявляемым к аналогичному виду товара.

4.4.  Заказчик совместно с Поставщиком осматривает и принимает результат работ/оказанных услуг, и в течение одного дня (если объём монтажных работ более 100 м2 конструкций, то выполненные работы принимаются в течении трёх дней) с момента получения уведомления о завершении выполнения работ/оказания услуг. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика и отразить выявленные замечаний в Акте выполненных работ. Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ должен быть направлен Поставщику в течении 2х календарных дней с момента истечения срока на осмотр и приемку результатов работ/оказанных услуг нарочно или почтой России (при этом подписанные, сканированные копии направляются одновременно Поставщику по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), в противном случае, Заказчик считается принявшим оказанные услуги/выполненные работы без замечаний в момент истечения срока на осмотр/приемку. 

4.5.  В случае наличия претензий к Товару и результатам выполненных работ/оказанных услуг, Заказчик направляет их в письменной форме Поставщику в двухдневный срок с момента истечения срока на приемку выполненных работ.

4.6.  При обнаружении недостатков Товара, возникших до момента передачи Товара Заказчику, Заказчик в течение 1 (одного) дня с момента обнаружения, предъявляет Поставщику требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков в письменной форме с указанием конкретных выявленных недостатков (дефектов) и согласовывает с Поставщиком разумный срок для их устранения, который не может составлять менее, чем 30 (тридцать) дней. Заказчик не имеет права на устранение недостатков Товара/выполненных работ силами третьих лиц.

5.    Ответственность сторон

5.1.  За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по договору поставки Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Общими условиями.

5.2.  В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров или выполнения работ, входящих в стоимость Товара, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара, за каждый день просрочки.

5.3.  В случае нарушения Заказчика сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5.4.  Если просрочка со стороны Поставщика произошла по вине третьих лиц (отсутствие поставки стеклопакетов, профилей, фурнитуры, иных комплектующих) Поставщик освобождается от уплаты неустойки, установленной п. 5.2 Договора, при наличии письменного подтверждения виновности от третьего лица.

5.5.  В случае выявления недостоверности заверений Заказчика, содержащихся в п.1.2.5. Общих условий Заказчик обязан возместить Поставщику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

5.6.  Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора поставки или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. Настоящим устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию 10 (десять) дней. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края или в Кировском районном суде г. Красноярска/мировым судьей судебного участка №52 в Кировском районе г. Красноярска.

5.7.  Заказчик обязуется возместить Поставщику убытки в полной сумме сверх неустойки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящим Общим условиям.

5.8.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора поставки и своих обязательств, если это неисполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления договора поставки в силу в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор).

К событиям непреодолимой силы, относятся события, находящиеся вне разумного контроля сторон, или такие, на которые стороны не могут оказать влияния (стихийные бедствия, пожары, действия правительства Красноярского края или РФ, изменения налогового законодательства, таможенных тарифов, погодные условия, ограничение передвижения по автомобильным дорогам транспортных средств и т.п.). О наступлении таких обстоятельств, стороны должны письменно (факсом) уведомить друг друга в течение 3 дней.

 

6.        Гарантийные обязательства

6.1 Поставщик своими силами и за свой счет гарантирует устранение дефектов, возникших по его вине и выявленных в течение 1 (одного) года с момента истечения срока осмотра/приемки на работы, и 5 (пяти) лет на конструкции из ПВХ профиля и на алюминиевые конструкции с момента передачи Заказчику, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации, а также при условии выполнения Заказчиком правил по эксплуатации и уходу за изделиями (для ПВХ профилей).

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ, входящих в стоимость Товара, действий третьих лиц, нарушении Заказчиком Правил эксплуатации и ухода за конструкциями из ПВХ, Al, общих правил по ведению монтажа и утеплению оконных откосов, а также не распространяются на теплозащитные свойства блоков при заказе Заказчиком работ по внутренней отделке у третьих лиц или самим Заказчиком.

6.1.2 Гарантия теряет силу в случае обслуживания или ремонта конструкций третьим или неуполномоченным лицом Поставщика, а также на механические повреждения конструкций, и на конструкции, размеры которых превышают допустимые нормы (открываемая оконная створка превышает 850 мм х 2100 мм, открываемая дверная створка превышает 900х2100мм).

Гарантия не теряет своей силы при превышении допустимых норм, если при изготовлении створок применялась технология «ВКЛЕЙКИ» стеклопакетов (допустимые гарантийные габаритные размеры открываемых створок 1050 мм х 2400 мм)

6.2. При выявлении дефектов стороны составляют двухсторонний акт, в котором указываются: перечень дефектов, сроки их устранения и обоснования, подтверждающие вину Поставщика.

6.3    Поставщик обязуется исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ, входящих в стоимость Товара Поставщик допустил отступления от условий договора, ухудшившее качество Товара, в течение 20 дней с момента составления сторонами акта. Данный срок может быть изменен (увеличен) до наступления необходимых погодных условий (температура наружного воздуха не ниже -15 о С). Недостатки, возникшие по вине Поставщика в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно.     

6.4. Заказчик заверяет и гарантирует, а также дает свое согласие о том, что Товар является индивидуально- определенным и изготавливается Поставщиком исключительно по размерам и требованиям Заказчика.

6.5. При покраске изделий из ПВХ на окрашенную поверхность наносится защитная плёнка, которую необходимо удалять в течение 14 дней с момента отгрузки товара Заказчику. Если защитная пленка не будет удалена по истечению 14 дней, то гарантия на покраску не распространяется.

6.6. При покраске изделий из ПВХ, на окрашиваемой поверхности допускаются включения мельчайшего мусора на 1 см2 не более одного включения.

6.7. Допустимые пороки стеклопакетов с применением плёнок, мелкие точечные вкрапления (для цветных плёнок), волосяная царапина на плёнке не более -20 мм у "носа" штапика, для бронированных плёнок точечные вкрапления более крупные, чем на цветных плёнках, т.к. толщина бронированных пленок в несколько раз больше цветных плёнок. При бронировании стеклопакетов допускается включения мелкого мусора, мелких пузырьков воздуха или визуального эффект «леопарда» не более одного включения на 1 см2.

 

7.    Прочие условия

7.1. Договор поставки считается заключенным с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные, профессию, должность, образование, домашний адрес, абонентский номер домашних и мобильных телефонов, семейное положение, фотоизображение работников сторон, а так же фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения несовершеннолетних детей работников сторон, фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения совершеннолетнего члена семьи работников сторон.

7.3. Конфиденциальная информация, перечисленная в 7.2, может передаваться между сторонами в устной, письменной, электронной или в иной форме.

7.4. Подписывая договор поставки Заказчик подтверждает согласие субъекта персональных данных на их обработку Поставщиком.

7.5. Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

7.6. Персональные данные хранятся у Поставщика в течение пяти лет с даты окончания исполнения обязательств по договору.

7.7. Если законом установлен обязательный претензионный порядок урегулирования спора, то спор может быть передан на рассмотрение суда после соблюдения претензионного порядка. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии (требования) стороной - отправителем, независимо от того, получена ли претензия (требование) другой стороной.

7.8. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения (далее – «Сообщения») составляются Сторонами в письменной форме и направляются любыми из способов, перечисленных ниже, с использованием реквизитов, указанных в Договоре поставки или в Дополнительных соглашениях к нему, и считается доставленным, при направлении Сообщений в письменном виде по почте заказным или ценным письмом, или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс - доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx, и пр.), с вручением под расписку или по электронной почте, или по факсу - по истечении 7 (Семи) дней с момента отправки, если нет подтверждения получения Сообщения ранее.

Подтверждениями получения Сообщения Стороны признают:

1) уведомление о вручении Сообщения, составленное организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке;

2) отметка получателя на копии Сообщения, при его вручении под расписку;

3) автоматического ответа электронной почтовой программы о доставке электронного письма на электронный почтовый ящик Стороны, указанный в Договоре лизинга, при направлении сообщения по электронной почте.

4) в момент получения на аппарате Стороны - отправителя подтверждения передачи Сообщения при направлении по факсу.

7.9. Ни одно из условий настоящих Общих условий не оценивается Сторонами как явно обременительное и существенным образом нарушающее баланс интересов Сторон, Стороны не были поставлены в положение, затрудняющее согласование иного содержания их условий.


Приложение №1

к Общим условиям поставки, утвержденным Приказом директора ООО «Единомышленник» №1 от 20.01.2020 г.

Форма Договора поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. ___________                                                                                           «___» _____________ 20___ г.

ООО «Единомышленник», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ___________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее именуемый – «Договор») о нижеследующем:

1.      Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ и заключен в соответствии с Общими условиями поставки, утвержденными ООО «Единомышленник» «20» января 2020 года (далее - «Общие условия»). Все условия, прямо не предусмотренные в Договоре, определяются в Общих условиях, которые размещены на официальном сайте Поставщика в сети интернет по адресу: https://yarkie-okna24.ru/forma-dogovora/3/ и Заказчик с ними ознакомлен до подписания настоящего договора. Все термины и определения, используемые в Договоре, трактуются в соответствии с Общими Условиями.

2.      Цена договора составляет _______ рублей в том числе НДС ___руб.

2.1.  Порядок оплаты, применяемый при поставке Товара и выполнении работ по монтажу Товара:

-       70% цены Договора оплачивается Заказчиком Поставщику в течении 3 дней с момента заключения договора;

-       30% цены Договора оплачивается Заказчиком Поставщику в течении 3 дней с момента подписания Акта выполненных работ или Акта приема-передачи;

2.2.             В случае продажи Товара или выполнения работ по покраске Товара без монтажа - 100% от цены заказа, установленной в Техническом задании, в течение трех дней с даты заключения договора.

3.      По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность в установленный настоящим Договором срок Товар согласно техническому заданию, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, а также дополнительные услуги/работы, согласованные сторонами, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и техническим заданием.

4.      Срок выполнения работ/оказания услуг, передачи товара определяется техническим заданием.

5.      Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.      Заказчик уведомил Поставщика о том, что настоящий Договор не связан с приобретением товаров/услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, связан с осуществлением предпринимательской деятельности

7.      Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик

Заказчик

 

Реквизиты:

Эл. почта:

Почтовый адрес:

Телефон:


Приложение №2

к Общим условиям поставки, утвержденным Приказом директора ООО «Единомышленник» №1 от 20.01.2020 г.

Рекомендации и правила

Правила проведения демонтажно-монтажных работ

  В день доставки необходимо предоставить место для привезенных конструкций из ПВХ

или алюминиевого профиля.

  В день монтажа обеспечить свободный подход к демонтируемому окну (балкону, лоджии), убрать предметы вокруг объекта, мешающие монтажным работам, предоставить свободный доступ к электросети, наличие электросети.

  Продолжительность демонтажа и монтажа зависит от конструктивных особенностей

здания, и лимитировать его сложно.

  Монтаж производится без сохранения старого оконного (дверного) блока.

  Неудобства, ожидающие Заказчика при проведении демонтажно-монтажных работ:

1. повышенный шум от инструмента;

2. не исключены сколы кирпича или штукатурки;

3.загрязнение и запыление помещения.

  В связи с этим желательно:

1.накрыть мебель и другие предметы;

2. подготовить достаточные по размеру проходы для переноса монтируемых и демонтируемых оконных (дверных) блоков;

3. подготовить совок, веник для уборки мусора.

  Монтажник убирает строительный мусор с места монтажа до мусоропровода.

  В момент окончания работ обязательно присутствие Заказчика или его уполномоченного представителя для приемки произведенных работ.

 

Правила транспортировки изделий

Доставка окон ПВХ, а также самовывоз, должны осуществляться автомобилями, оснащенными «пирамидой», для перевозки изделий в вертикальном положении. Масса 1 кв. м окна ПВХ в среднем составляет 33 кг, большая часть заказываемых оконных конструкций весит не менее 70 кг. и при этом, не умещается в пассажирском лифте, в связи с этим:

1.    Для подъема изделий в квартиру требуется не менее 2-х грузчиков;

2.    При подъеме до квартиры вручную многостворчатых окон площадью более 2 кв. м. рекомендуется снять створки для их отдельной переноски;

3.    В исключительных случаях (высокий этаж подъема, а рама не помещается в лифт) необходимо также демонтировать стеклопакеты с маркированием штапиков для последующего остекления;

4.    При передаче окна Покупателю необходимо установить на прежнее место створки и декоративные накладки и провести остекление глухих проемов рамы, с которых снимались стеклопакеты в соответствии с маркировкой штапиков и провести диагональное выравнивание стеклопакета.

При подъеме окна площадью более 2 кв. м. до квартиры на грузовом лифте рекомендуется снять створки, с их последующей установкой при передаче Покупателю.

Окна передаются Покупателю по количеству, комплектности и внешнему виду (отсутствие трещин, сколов, царапин).

 

Правила Доставки

Доставка осуществляется при наличии подъездных путей для грузового автомобиля к объекту. -В стоимость доставки включается занос изделий в квартиру, расположенную на первом этаже, либо на первый этаж жилого дома, при наличии "безопасной лестницы” или помоста, без разноса по комнатам. Точная Дата и время доставки оговаривается дополнительно. и Покупатель отсутствует в назначенное время доставки, то экспедиторы ждут в течение 30 минут, после чего уезжают, оставляя уведомление об отсутствии Покупателя. Последующая доставка оплачивается Покупателем повторно. Экспедиторы обязаны распаковать груз в присутствии Покупателя.

Покупатель обязан при приёмке проверить количество и качество принимаемого товара, подписать «Акт приема-передачи товара и услуг». После подписания акта приема-передачи товара претензии не принимаются. Просим сохранять упаковку товара в течение 30 дней. Претензии по качеству (внешнему виду) принимаются только при наличии защитной упаковки.

 

Правила установки

Услуга Установка оформляется только после оказанной услуги Замер. Без Замера заказ услуги Установка невозможен. В случае отказа Покупателя от услуг Замера и Установки в момент заказа окон, оформление услуги Установка впоследствии невозможно.

В случае проведения монтажных работ на Объекте, Покупатель обязан:

1.    Принять меры для защиты окружающей обстановки на Объекте от загрязнения и порчи (тщательно закрыть посторонние предметы и т.д.);

2.    При необходимости обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе проведения работ на Объекте Покупателя (например, автотранспорт Покупателя и/или третьих лиц должен находиться не ближе 3-5 метров от стены Объекта);

3.    При необходимости получить предварительные разрешения соответствующих организаций для обеспечения ограждения Объекта.

После выполнения работ по Монтажу Покупатель проверяет качество работ и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ к заказу». Покупатель, либо его уполномоченный представитель, обязан указать в Акте все явные недостатки Изделий, аксессуаров и дополнительных материалов, если они являются результатом монтажных и (или) иных работ. 

Приложение №3

к Общим условиям поставки, утвержденным Приказом директора ООО «Единомышленник» №1 от 20.01.2020 г.

    Рекомендации и правила по эксплуатации оконных и дверных блоков из ПВХ профиля.

Поставщик предупреждает, что:

- уровень освещённости помещения при замене оконных блоков может снизиться;

- при нарушении работы вытяжной вентиляции в квартире возможно выпадение конденсата на стеклопакетах, профилях и откосах. Для нормального функционирования приточно-вытяжной вентиляции необходимо: помещения, где люди находятся только днём, регулярно проветривать, а в спальные комнаты устанавливать вентиляционные клапаны, тип и производительность которых должен рассчитать специалист по вентиляции;

- для предотвращения обмерзания стеклопакетов зимой рекомендуется устанавливать вентилируемые решётки в подоконники;

- нормальная температура в помещении зимой бывает на расстоянии не менее 0,6 м от пола и 0,5 м от батареи под окном. При повышении температуры зимой выше допустимой по СанПиН 2.1.2.1002-00 24°С на батареи желательно установить шунты и регуляторы, сертифицированные на территории РФ;

- при герметично закрытых окнах зимой конвекция пристекольного воздуха напоминает сырой ветер, в связи, с чем не рекомендуется располагать спальное место близко от окна;

- уровень шума в помещении, в зависимости от конструкции окна, может повыситься по сравнению с уровнем шума при существующих окнах. Для правильного выбора конструкции окна и вида приточного вентиляционного устройства желательно произвести предварительный замер шума силами специализированной организации;

- при отсутствии регулярного (2 раза в год) ухода за запорной фурнитурой и притворными уплотнителями в соответствии с прилагаемой «Правилами/инструкцией по эксплуатации» Исполнитель не несёт ответственности за недостатки, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации оконных и дверных блоков.

    Уход за ПВХ - профилем. ПВХ - профиль необходимо очищать с помощью специальных моющих средств, не содержащих абразивных (царапающих) средств. Моющее средство наносится мягкой тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Обычные загрязнения, например, след от карандаша, удаляется с лёгкостью, сильные загрязнения убираются при помощи легкого нажима на ткань. Т.к. ПВХ по химическому составу неустойчив к кислотным растворам, то он не должен обрабатываться химически активными веществами (спиртом, нитролаками, органическими растворителями, ацетоном). Эти замечания также относятся и к ламинированному профилю.

    Уход за фурнитурой. Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Следует не менее 2 раз в год смазывать все подвижные составные части фурнитуры смазкой, не содержащей кислот и смол (подходят технический вазелин или машинное масло). Для более качественного обслуживания оконных механизмов рекомендуется использовать средства, специально предназначенные для ухода за фурнитурой. Не допускайте применение чистящих средств, нарушающих антикоррозийное покрытие фурнитуры!

    Уход за резиновыми уплотнителями. Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для сохранения эластичности и водоотталкивающих свойств необходимо 2 раз в год очищать его от грязи влажной салфеткой и протирать специальными средствами (для обработки используется хорошо впитывающая ткань). Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами или масляными субстанциями!

    Меры безопасности при эксплуатации окон и дверей из ПВХ профиля:

-  На створку окна или двери не должна воздействовать дополнительная нагрузка;

Для ограничения доступа детей используйте средства защиты от открывания (например, оконные ручки с замком-блокиратором);

- Не допускать попадания руки в зазор между рамой и створкой при закрывании окна или двери (опасность получения травмы);

- Обязательно удалить защитную плёнку, так как при длительном воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), её клеящий слой может повредить поверхность пластика;

- Не допускается    открывание створки после монтажа до полного высыхания

монтажной пены;

- Не допускается отделка откосов до полного высыхания пены;

- Не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре;

- При проветривании помещения не подкладывайте под створку предметы (например, деревянный брусок), т.к. это приводит к расшатыванию фурнитуры, а в последующем к неплотному закрыванию створки или же к её негодности (лучше заказать ограничитель открывания);
- При закрывании окна, двери створками сильно не хлопать;

- В целях сохранения работоспособности специальной периметральной фурнитуры не рекомендуется проводить штукатурные и отделочные работы на откосах, примыкающих к окну, двери, при открытом окне в любом из положений фурнитуры в течение всего времени работы в этой зоне;

- При открывании окна, двери в откидной плоскости плавно поверните ручку створки окна в вертикальное положение и зафиксируйте её;

- Все операции с запорной ручкой следует производить без чрезмерных усилий и только при ЗАКРЫТОЙ створке!

- Окна не царапать ножом и острыми предметами, наждачной бумагой и другими абразивами;

- При повышенной влажности и температуры в зимних условиях, в связи с полной герметичностью изделия из ПВХ-профиля, возможно образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета и окна. Для предотвращения этого явления необходимо регулярно проветривать помещение, а при возможности установить принудительную вентиляцию, тепловентиляцию, конденсаторы и т.п.;

- При мойке изделий из ПВХ-профиля применять только специальные средства для отчистки и ухода, не разрушающие профили ПВХ;

- При мойке профиля использовать фланелевую ткань;

- При грамотной эксплуатации и выполнении вышеприведённых рекомендаций Ваше изделие будет служить долго, и выполнять своё предназначение надёжно и качественно.

 

Приложение №4

к Общим условиям поставки, утвержденным Приказом директора ООО «Единомышленник» №1 от 20.01.2020 г.

Информация об образовании конденсата

Оконные конструкции из ПВХ профилей обладают высокой герметичностью, что является одним из преимуществ конструкций из ПВХ профиля, поскольку обеспечиваются высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации избыточной влаги на поверхностях откосов и стеклопакетов - т.н. «запотеванию». Влажностные процессы тесно связаны с тепловым режимом ограждающих конструкций и могут оказывать существенное влияние на их долговечность и теплозащитные качества.

Содержание влаги в воздухе помещения может оцениваться абсолютной влажностью (количество влаги в единице объема воздуха в г/м3) или относительной влажностью воздуха в процентах. В соответствии со СНиП И-3-79* «Строительная теплотехника», по величине влажности различают следующие режимы помещения:

- сухой (меньше 40%); - нормальный (40-50%); - влажный (50-60%); -мокрый (свыше 60%).

Согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности - не более 45%).

Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (относительная влажность 100%), называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги конденсируется и в капельножидком виде оседает на поверхностях, температура которых ниже точки росы.

При нормальных климатических условиях внутри помещения - температура воздуха 20°С, относительная влажность 50% - температура точки росы составит 9,3 °С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3°С - влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения.

Влажность воздуха - величина переменная, она может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышения влажности могут быть приготовление пищи, стирка, отсутствие свободной вытяжной вентиляции. Если помещение находится в новом здании, в котором только что закончены отделочные работы, то влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка). Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов - температуры поверхностей окна и относительной влажности в помещении. Чаще всего конденсат образуется на поверхностях стекол, оконных откосах и на подоконных досках, поскольку температура именно этих поверхностей может быть близка к температуре точки росы.

В разъяснительном письме Госстроя России №9-28/200 от21.03.2002 допускается «выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации», что не является дефектом оконных конструкций.

Во избежание выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20°С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму.

Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности - регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки на 10-15 минут 2-3 раза в день. Помимо регулярного интенсивного проветривания существуют и другие способы обеспечения доступа свежего воздуха в помещения - использование дозированного (щелевого) проветривания (микропроветривание). Выбор способа проветривания решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации помещения. Обязательно следует проверить работоспособность вытяжной вентиляции. Горшки с цветами на подоконнике тоже могут являться источником конденсата на стеклопакетах. Они требуют полива и поэтому увеличивают уровень влажности в помещении.

Для предупреждения конденсации влаги рекомендуем укомплектовывать оконные блоки, изготовленные из ПВХ профилей, фурнитурой, позволяющей проводить проветривание без распахивания створок (поворотно-откидная фурнитура, микропроветривание), что особенно актуально зимой. Для повышения температуры стекол следует использовать стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче, соответствующим климатическим параметрам региона эксплуатации, согласно СНиП II-3-79*. Для повышения сопротивления теплопередаче стеклопакетов следует применять двухкамерные стеклопакеты или энергосберегающие стеклопакеты с использованием стекол с низкоэмиссионным покрытием (К-стекло) и др.

Для предотвращения запотевания на внутренней поверхности стекла не следует перекрывать поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха вблизи оконного блока не рекомендуется установка широких подоконных досок, перекрывающих более чем половину батареи, также рекомендуется не завешивать отопительные элементы.

Звоните 8 (391) 249 65 62
и мы ответим на все вопросы

Какие окна мы делаем

Профиль
  • Goodwin
  • Proplex
  • Deceuninck
Функционал
  • Панорамные
  • Французские
  • Антивандальные
  • Противовзломные
Форма
  • Арочные
  • Косоугольные
  • Круглые
  • Овальные
  • Треугольные
Заполнение
  • Стеклопакет
  • Стекло 4мм
  • Сэндвич-панель
Стеклопакеты
Место установки
Комплектующие
  • Откосы
  • Подоконники
  • Отливы
  • Ручки
  • Москитки

Дипломы и сертификаты

Оплата пластиковой картой онлайн

Оплата пластиковой картой любого банка

Максимальная сумма одного перевода - 75 000 руб

Совместно с банк

Оплата по QR-коду
от Сбербанк

Оплата из мобильного приложения в пару кликов

  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
  • 8 (391) 249 65 62
Как нас найти
Принимаем к оплате    
Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

Подписывайтесь

© Яркие Окна - Красноярск